关键词：温州瑞安一级建造师培训、优路教育 一级建造师培训

建造师考前培训 培训对象： （1）计划参加年度二级建造师考试的广大社会考生。 （2）需要二级建造师从业，因工作原因学习时间受到一定限制的考生，学习积极性较弱者； （3）理论基础良好，但缺乏考试经验和应试技巧的学员； （4）多年不涉猎理论基础，考试信心欠缺，对建筑资格考试不了解、题型特点不清楚、缺乏应试技巧者。 课程内容： 1、建设工程法规及相关知识：建设工程法律法规：建造师管理法规；宪法与民法；物权法；招投标法；建筑法；安全生产法；工程质量管理法规；劳动法和劳动合同法；环境保护法，等合同法：合同的订立；合同的效力；合同的履行；合同的转让、变更与权利义务终止；合同的担保，建设工程纠纷的处理：民事纠纷的处理；证据；民事诉讼法；仲裁法；行政诉讼法与行政复议法 2、建设工程施工管理：施工方项目管理；施工成本控制；施工进度控制；施工质量控制；工程职业建康、安全与环保管理；施工合同管理；施工信息管理。 3、建筑工程管理与实务：建筑工程技术要求；建筑工程施工技术；建筑工程施工管理实务；建筑工程施工管理有关法规；建筑工程标准。

一级建造师项目管理复习要点：工程延误（8月24日） 一级建造师网发布一级建造师项目管理复习要点：工程延误（8月24日），更多一级建造师项目管理复习要点相关信息请访问一级建造师考试网。【导语】一建《项目管理》工程延误的原因划分都是怎样划分的吗？这里面涉及到的考点有哪些？今天无忧考网就为大家分享了一级建造师项目管理复习要点：工程延误（8月24日），希望能对各位考试有所帮助。 工程延误 1.按照工期延误的原因划分 (1)因业主和工程师原因引起的延误; (2)因承包商原因引起的延误; (3)不可控制因素引起的延误。 2.按照索赔要求和结果划分 按照承包商可能得到的要求和索赔结果划分，工程延误可以分为可索赔延误和不可索赔延误。 3.按延误工作在工程网络计划的线路划分 如果延误时间少于该工作的总时差，业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿;如果延误时间大于该工作的总时差，非关键线路的工作就会转化为关键工作，从而成为可索赔延误。 4.按照延误事件之间的关联性划分 (1)单一延误：没有其他延误事件的发生。 (2)共同延误：当两个或两个以上的延误事件。 可索赔延误与不可索赔延误同时发生时，可索赔延误就将变成不可索赔延误，这是工程索赔的惯例之一。 (3)交叉延误：当两个或两个以上的延误事件从发生到终止只有部分时间重合时，称为交叉延误。 比较交叉延误和共同延误，不难看出，共同延误是交叉延误的一种特例。